Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

Требование: О взыскании неустойки по договору подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных и прочих сопутствующих работ по созданию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Обстоятельства: Заказчик ссылается на то, что подрядчик в установленный договором срок работы не сдал, исполнительную документацию не направил.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку задержка в выполнении спорных работ вызвана в том числе и обстоятельствами, не зависящими от воли подрядчика (из-за ненадлежащего выполнения встречных обязательств со стороны заказчика, несвоевременной поставки оборудования и материалов).

Обстоятельства: Определением заявление о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей удовлетворено в части штрафа, признанного подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, исходя из отсутствия запрета на погашение требований об уплате обязательных платежей, которые подлежат удовлетворению в порядке ст. 142 Закона о банкротстве, при этом отказано в погашении требования налогового органа, включенного в реестр требований кредиторов должника, поскольку данное требование было исключено из реестра ввиду его погашения в полном объеме и замены кредитора.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О взыскании убытков, понесенных вследствие незаконного отказа от заключения контракта на оказание услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге общего пользования.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку ответчик неправомерно отказался от заключения с истцом государственного контракта, в результате чего на стороне истца возникли убытки в виде понесенных расходов (реального ущерба) и упущенной выгоды.