Товары / Подбор по параметрам

В случае реализации арестованного имущества предприятия в порядке исполнительного производства плательщиком налога на добавленную стоимость является специализированная организация, проводившая торги.

Указание в счетах-фактурах адреса контрагента налогоплательщика, по которому он не находится, не может являться основанием для отказа в применении вычета по НДС, поскольку указанный адрес согласно учредительным документам организации является ее юридическ

Указание юридического адреса поставщиков в счете-фактуре при несовпадении фактического и юридического адресов не может являться основанием для отказа в применении налоговых вычетов по НДС.

В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений о месте нахождения юридического лица, вносимых в учредительные документы, отказано, поскольку акт проверки налогового органа не может бесспорно свидете

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.06.2021 N Ф04-2256/2021 по делу N А02-783/2020

Требование: Об обязании возместить расходы отделения Фонда социального страхования РФ в размере излишне выплаченного пособия, понесенные в связи с представлением страхователем недостоверных сведений.

Обстоятельства: Проверкой выявлена необоснованная выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет сотрудникам, работавшим на условиях неполного рабочего времени.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку выплата пособия при незначительном сокращении продолжительности рабочего времени не может расцениваться как мера, необходимая для осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка.

В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений о месте нахождения юридического лица, вносимых в учредительные документы, отказано, поскольку акт проверки налогового органа не может бесспорно свидете

В случае пропуска налоговым органом срока вынесения решения о взыскании налога и пеней и при отсутствии судебного решения о взыскании недоимки с налогоплательщика (налогового агента) налоговый орган не вправе принудительно взыскивать задолженность, в том

Поскольку отказ от иска и отказ от кассационных жалоб не нарушают права других лиц, суд прекращает производство по делу и по заявленным жалобам.

Оплата должником задолженности по налоговым платежам является основанием для отзыва инкассовых поручений, выставленных на его расчетные счета.

Поскольку факт несвоевременного направления судом судебного акта в адрес заявителя и позднего получения опровергается материалами дела, отсутствуют основания для восстановления пропущенного срока на подачу кассационной жалобы.

Налогоплательщик обязан уплачивать земельный налог пропорционально доле в праве собственности на многоквартирный дом с момента приобретения нежилого помещения в этом доме, а отсутствие спорного земельного участка на балансе и неполучение правоустанавливаю

В удовлетворении иска о признании права собственности на трансформаторную подстанцию отказано, поскольку представленные доказательства не подтверждают факт приватизации спорного недвижимого имущества.

Поскольку налогоплательщик в отчетном периоде применял упрощенную систему налогообложения и не являлся плательщиком НДС, он не может быть привлечен к ответственности за неуплату полученного НДС и непредставление налоговой декларации по данному налогу.

Поскольку налоговая ставка в размере 0 процентов установлена по операциям реализации работ (услуг), непосредственно связанных с реализацией нефти на экспорт за пределы таможенной территории России, и по данным операциям не предусмотрено применение налогов

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.07.2022 N Ф04-3163/2022 по делу N А45-12407/2021

Требование: О взыскании долга по договору подряда.

Обстоятельства: Подрядчик полагал необоснованным начисление неустойки за нарушение срока выполнения работ и удержание суммы из общей стоимости договора.

Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку просрочка в выполнении работ по корректировке проектной документации обусловлена как действиями заказчика, несвоевременно предоставившего исходные данные, так и наличием существенных недостатков в подготовленной подрядчиком документации и необходимостью их исправления для прохождения государственной экспертизы, в связи с чем снижен размер подлежащей удержанию неустойки.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.06.2021 N Ф04-4478/2017 по делу N А75-7642/2016

Обстоятельства: Определением признаны незаконными действия (бездействие) арбитражного управляющего, выразившиеся в невнесении в повестку дня собрания кредиторов дополнительных вопросов, непредставлении отчетов, содержащих достоверные сведения о ходе конкурсного производства, деятельности управляющего, финансовом состоянии должника, наличии у него имущества. В удовлетворении остальной части жалобы отказано ввиду отсутствия нарушения прав кредитора, который принял участие в собрании, к участию в котором также допущены участники долевого строительства, их требования включены в реестр требований кредиторов должника, решение собрания кредиторов принято квалифицированным большинством.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Недоказанность наличия общей собственности на спорный объект исключает определение его долей до приобретения объектом строительства статуса объекта недвижимости. При отсутствии регистрации права собственности на весь объект строительства требование о приз

Поскольку на момент принятия оспариваемого решения о зачете переплаты по налогу в уплату пени налоговый орган пропустил срок для взыскания задолженности, данное решение является недействительным.

Поскольку требование налогового органа об уплате налога и пеней признано недействительным и не подлежащим исполнению в судебном порядке, повторно выставленное требование о взыскании тех же сумм пеней также является недействительным.

Судебный акт, которым отказано в признании договора комиссии недействительным, является преюдициальным при решении вопроса об отмене решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности и свидетельствует об отсутствии оснований для

При принятии решения о включении в реестр требований кредиторов должника требования по обязательству, обеспеченному залогом, суду необходимо установить заложенное имущество и отсутствие других залогодержателей.

Отсутствие государственной регистрации права на недвижимое имущество не может являться основанием для прекращения права оперативного управления на спорный объект.

Поскольку подписание муниципальным предприятием акта выполненных работ свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться, принятые по акту работы подлежат оплате независимо от признания договора недействительной

Иск о взыскании стоимости выполненных работ и пеней за просрочку исполнения обязательств удовлетворен правомерно, поскольку заказчик производил оплату выполненных работ с нарушением сроков, установленных договором.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа