Товары / Подбор по параметрам

Использование юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем контрольно-кассовой машины, не зарегистрированной в налоговом органе, признается неприменением ККМ и образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 14.5 КоАП РФ.

В заявлении о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции отказано правомерно, поскольку факт отсутствия у заявителя сопроводительных документов на р

Налогоплательщик правомерно применил систему налогообложения в виде ЕНВД при продаже товаров физическим лицам в кредит с использованием безналичной формы расчетов.

Предприниматели, которые заключают договоры розничной купли-продажи с потребителями от имени и за счет юридического лица, являются его продавцами. Следовательно, деятельность общества правомерно облагается ЕНВД. Налогоплательщик, который приобрел у третье

При непредставлении доводов, подтверждающих, что обжалуемыми судебными решениями нарушаются права заявителя, у суда отсутствуют основания для отмены либо изменения судебных актов по делу о признании недействительным заключенного ответчиками договора цесси

Индивидуальный предприниматель обоснованно привлечен к административной ответственности за неприменение ККМ, так как отсутствуют доказательства того, что находящиеся в кассе-копилке маршрутного автобуса билеты являются надлежащими бланками строгой отчетно

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2021 N Ф04-4035/2021 по делу N А45-13165/2020

Требование: О взыскании задолженности по договору подряда.

Обстоятельства: Подрядчик указал, что во исполнение принятых по договору обязательств выполнены работы, в подтверждение чего представлены подписанные и скрепленные печатями акты. Генподрядчик сослался на нарушение сроков выполнения работ, начислил пени, направил заявление о зачете встречных однородных требований.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку генподрядчиком нарушены обязательства по оплате работ, отказ от подписания актов выполненных работ является немотивированным, при этом заказчиком нарушен срок передачи истцу объекта для выполнения работ, последняя часть объектов передана за пределами установленного срока выполнения работ.

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено уменьшение площади торгового зала при исчислении ЕНВД на площади конструкций, рекламных подиумов и иных объектов некапитального характера, расположенных в пределах площади торгового зала и не представляющих собой отд

Поскольку арендатором не представлены доказательства исполнения договора аренды в части погашения задолженности по арендной плате, требования арендодателя являются законными и обоснованными.

Иск о взыскании убытков, возникших в связи с расторжением договора поставки, удовлетворен, так как факты перечисления истцом денежных средств на счет ответчика и неисполнение последним обязательств по поставке товара подтверждены материалами дела, а довод

При надлежащем извещении о месте и времени судебных заседаний по делу о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг ответчик, не представивший суду своих возражений по заявленному иску и не направивший представителя для участия в судебн

Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды и расторгнуть его во внесудебном порядке, так как такое право установлено договором в случае незаключения истцом договора имущественного страхования арендуемого помещения

Дело о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате неисполнения обязанности по оплате выполненных подрядных работ, направлено на новое рассмотрение, при котором необходимо надлежащими доказательствами установить факт выполнения подрядчи

Недоказанность истцом начальной продажной цены имущества, указанной в исковом заявлении, не является основанием для отказа в обращении взыскания на заложенное имущество, поскольку установление размера названной цены относится к компетенции арбитражного су

Иск о взыскании неустойки по договору возмездного оказания услуг удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не оплатил оказанные ему истцом услуги, при этом суд уменьшил подлежащую взысканию договорную неустойку ввиду ее несоразмерности последствиям нару

Результаты аукциона по продаже муниципального имущества признаны недействительными, так как были допущены грубые нарушения порядка проведения аукциона, выразившиеся, в частности, в отсутствии установленных законом обязательных сведений об условиях и срока

Договор аренды недвижимого имущества, подлежащий государственной регистрации, следует считать расторгнутым не с момента подписания сторонами соответствующего соглашения о расторжении, а с момента регистрации этого соглашения.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2021 N Ф04-5743/2018 по делу N А45-10393/2017

Требование: Об оспаривании договоров займа, применении последствий их недействительности.

Решение: Дело частично направлено на новое рассмотрение, поскольку необходимо проанализировать спорные сделки по перечислению денежных средств на предмет наличия признаков их ничтожности, в том числе на предмет наличия (отсутствия) злоупотребления сторонами правом и мнимого характера сделок, установить конечных получателей средств, разрешить вопрос о необходимости привлечения указанных лиц к участию в обособленном споре.

Проведенный администрацией муниципального района конкурс на право заключения договора аренды объектов газоснабжения, по итогам которого названное право получило лицо, не осуществляющее транспортировку газа, признается недействительным.

Апелляционная жалоба обоснованно возвращена заявителю, так как в удовлетворении ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины было отказано в связи с непредставлением доказательств невозможности ее уплаты.

Дело в части оспаривания действий судебного пристава-исполнителя по составлению акта описи и ареста имущества направлено на новое рассмотрение, поскольку не выяснено, какие права и интересы должника нарушены в сфере предпринимательской и иной экономическо

Конкурсный управляющий, неоднократно нарушающий требования ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при исполнении своих обязанностей, не может быть освобожден от административной ответственности в виде взыскания штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 14.13 КоАП

Отсутствие приложенных к кассационной жалобе документов, подтверждающих направление или вручение ее копии всем лицам, участвующим в деле, является основанием для оставления жалобы без рассмотрения.

О принятии кассационной жалобы и возбуждении производства арбитражный суд выносит соответствующее определение.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа