Товары / Подбор по параметрам

Иск о расторжении муниципального контракта, взыскании неустойки удовлетворен правомерно, так как факт существенного нарушения подрядчиком условий контракта подтвержден, подрядчик к выполнению работ в установленные сроки не приступил.

В удовлетворении заявления о взыскании убытков с бывшего руководителя должника отказано правомерно, так как суд пришел к выводу об отсутствии доказательств противоправности действий бывшего руководителя, наличия у ООО неблагоприятных последствий именно вс

Иск о взыскании долга по договору об оказании услуг по очистке канализационных сточных вод, неустойки удовлетворен правомерно, так как спорные услуги подлежат оплате на основании одностороннего акта, поскольку мотивированного отказа от подписания акта отв

В иске в части расторжения государственного контракта отказано, так как срок действия контракта на момент рассмотрения спора истек, правоотношения сторон, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе гарантийных обязательств, прекращены,

Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника возвращено правомерно, так как суд пришел к выводу о том, что заявителем не был соблюден порядок предъявления требований о включении в реестр требований кредиторов должника, являющег

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 N 10АП-26764/2021 по делу N А41-55301/2021

Категория спора: Возникновение, реализация, защита прав на землю.

Требования правообладателя или лица, считающего себя правообладателем земельного участка: О признании незаконным отказа в установлении вида разрешенного использования земельного участка, обязании устранить нарушение.

Обстоятельства: Коды видов разрешенного использования земельных участков предусматривают возможность возведения объектов капитального строительства, при этом выбор размещать на земельном участке объекты капитального строительства или некапитальные объекты является правом правообладателя земельного участка.

Решение: Удовлетворено.

Иск о предоставлении права снести самовольные постройки удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается, что произведенная ответчиком реконструкция строений является самовольной, так как произведена без получения соответствующей разрешительной док

В силу п. 1 ст. 42 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" судья арбитражного суда обязан принять заявление о признании должника банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных АПК РФ и настоящим федеральным законом.

Заявление об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, за нарушение требований технических регламентов удовлетворено правомерно, так как в материалах дела не имеется доказательств провед

Иск в части взыскания части неустойки по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении и транспортно-экспедиционное обслуживание удовлетворен, так как ответчик в установленные договором сроки не оплатил оказанные ему усл

Иск о взыскании неустойки удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по договору о долевом участии в строительстве многоквартирного дома, произведенный истцом расчет неустойки проверен судом и признан верным,

Заявление об исправлении опечатки удовлетворено правомерно, поскольку ошибка носит технический характер и не изменяет содержания решения.

Иск о взыскании долга, образовавшегося в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате газа, отпущенного по договору, правомерно удовлетворен, поскольку суд исходил из доказанности фактов поставки истцом газа, оказания снабженческо-сбытовых услу

Иск в части обязания передать договор залога движимого имущества удовлетворен, так как в материалы дела не представлено доказательств передачи договора залога движимого имущества ни новому исполнительному органу общества, ни на ответственное хранение.

Иск о взыскании долга по договору об оказании услуг по очистке канализационных сточных вод, неустойки удовлетворен правомерно в связи с доказанностью факта оказания истцом услуг водоотведения, их объема и стоимости, неоплаты их ответчиком.

Иск о взыскании задолженности по договору энергоснабжения, пени удовлетворен, поскольку принятые общими собраниями собственников жилых помещений решения в части внесения платы за электроэнергию, использованную на общедомовые нужды, непосредственно на расч

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2022 N 10АП-11885/2022 по делу N А41-70259/2021

Категория спора: Возникновение, реализация, защита прав на землю.

Требования правообладателя или лица, считающего себя правообладателем земельного участка: О признании отсутствующим права собственности Российской Федерации на земельный участок.

Обстоятельства: Ответчиком в материалы дела не было представлено доказательств наличия оснований, предусмотренных законом для возникновения права собственности Российской Федерации на спорный земельный участок, и регистрация оспариваемого права была произведена в отсутствие оснований, установленных ст. 17 Закона N 122-ФЗ.

Решение: Удовлетворено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2022 N 10АП-26667/2021 по делу N А41-54587/2021

Категория спора: Устранение нарушений права собственности.

Требования: Об истребовании техники и оборудования.

Обстоятельства: Истцом представлены надлежащие доказательства нахождения принадлежащего ему имущества в незаконном владении ответчика.

Решение: Удовлетворено.

Иск о взыскании задолженности по договору аренды оборудования, неустойки удовлетворен правомерно, так как ответчик ненадлежащим образом исполнял принятые на себя обязательства, за ним образовалась задолженность, доказательств оплаты задолженности им не пр

Иск о взыскании пеней, начисленных в связи с просрочкой внесения платежей по договору об оказании услуг по приему сточных вод удовлетворен правомерно, поскольку факты оказания истцом услуг водоотведения и нарушения ответчиком сроков их оплаты подтверждают

Исковые требования о взыскании задолженности по оплате электроэнергии удовлетворены в части суммы правомерно, поскольку факт несвоевременной оплаты потребленной ответчиком энергии подтвержден материалами дела.

Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки товара, неустойки удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела подтвержден факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате поставленного товара, доказательств несора

Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку акты приема-сдачи выполненных работ и справки о стоимости работ подписаны в двустороннем порядке без каких-либо замечаний и скреплены печатями сторон, док

Производство по делу о взыскании задолженности по договорам аренды транспортных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, данное соглашение не противоречит действующему законодател

Иск о взыскании неустойки удовлетворен, поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения срока передачи объекта долевого строительства, требование истца о взыскании неустойки является обоснованным и подлежит удовлетворению в заявленном размере.

10 апелляционный суд