Арбитражный суд Дальневосточного округа

Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта.

Обстоятельства: Подрядчик при выполнении ремонта кровли школы не соблюдал правила производства работ и нарушил сроки выполнения работ, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем уведомил подрядчика.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как нарушение сроков выполнения работ доказано; выпадение осадков является обычным для региона, в котором выполнялись работы, и не свидетельствует о невозможности выполнения подрядчиком работ; надлежащее исполнение обязательств по контракту не подтверждено; заказчиком соблюдены требования об уведомлении об одностороннем отказе от контракта.

Требование: О взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком.

Обстоятельства: Между арендодателем и арендатором заключен договор аренды земельного участка, однако обязанность по внесению арендной платы последним не исполнена.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку размер арендной платы в связи с изменением законодательства уменьшился и задолженность по арендной плате, исчисленной с применением новых коэффициентов функционального использования земельного участка, отсутствует.

Требование: О привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление фармацевтической деятельности в виде розничной торговли лекарственными средствами без лицензии на право осуществления деятельности по распространению лекарственных средств.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку реализация предпринимателем аптечек первой помощи доказана; розничная торговля аптечками относится к фармацевтической деятельности и подлежит лицензированию.

Требование: О взыскании пеней за просрочку оплаты поставленной тепловой энергии.

Обстоятельства: Теплоснабжение объектов ответчика осуществлялось истцом в отсутствие заключенного договора. Теплоэнергия оплачена с нарушением установленных сроков. Претензия об оплате пени оставлена без удовлетворения.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку установлены факт поставки тепловой энергии и несвоевременность ее оплаты, уплата пени предусмотрена законом, расчет размера пени признан верным.

Требование: О взыскании неуплаченного утилизационного сбора, пени за неуплату утилизационного сбора.

Обстоятельства: Обществом не исполнена обязанность по уплате утилизационного взноса за ввезенное транспортное средство.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, так как не учтен вид ввезенного транспортного средства, что является существенным обстоятельством для правильности его классификации по коду таможенной номенклатуры.

Требование: О привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти.

Решение: Требование удовлетворено, так как установлен факт невыполнения обществом в установленный срок предписания об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства.

Требование: О признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа.

Обстоятельства: Антимонопольный орган выявил нарушение в действиях заказчика, который установил необоснованную цену контракта, признал победителя аукциона, заявившего разногласия, уклонившимся от заключения контракта, заказчику предписано направить победителю аукциона контракт с изменениями.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как заявка и документы, несмотря на ошибку, в целом подтверждали поставку товаров, произведенных в России; заказчик незаконно направил проект контракта с ценой, сниженной на пятнадцать процентов по сравнению с ценой, предложенной победителем аукциона.

Обстоятельства: Определением отказано в признании незаконными действий финансового управляющего, выразившихся в ограничении владения и пользования долевым собственником долевым недвижимым имуществом, так как действия финансового управляющего по установлению замков и опечатыванию помещений в здании, принадлежащем долевому собственнику на праве общей долевой собственности с должником, были предприняты только в отношении помещений, на которые признано право собственности за должником, аналогичных действий в отношении помещений, переданных в собственность долевому собственнику, не предпринималось.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании недействительным требования таможенного органа об уплате пени.

Обстоятельства: Общество оспаривает требование об уплате пеней, доначисленных по решению о корректировке таможенной стоимости товара после внесения обществом обеспечения - денежного залога - в связи с непризнанием залога уплатой доначисленных в результате корректировки таможенных платежей.

Решение: Требование удовлетворено, так как общество к моменту выпуска товара до окончания срока уплаты таможенных платежей произвело корректировку таможенной стоимости и внесло залог; кроме того, решение о корректировке таможенной стоимости судом признано незаконным.

Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленных на расчетный счет денежных средств.

Обстоятельства: Истец ссылается на ошибочное перечисление на расчетный счет ответчика денежных средств по платежным поручениям в отсутствие между сторонами договорных отношений. Его требование о погашении задолженности и о предоставлении оригиналов документов, подтверждающих получение товара, не удовлетворено.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку представленные ответчиком документы (агентский договор, отчет агента, товарная накладная), в отношении которых истцом сделано заявление о фальсификации, не признаны допустимыми доказательствами по делу, договор признан ничтожным.

Обстоятельства: Кассационная жалоба подана заявителем с соблюдением требований, предусмотренных ст. 277 АПК РФ.

Решение: Кассационная жалоба принята к производству.

Требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения.

Обстоятельства: Подрядчиком нарушены оговоренные сроки поставки и монтажа оборудования.

Решение: Требование удовлетворено частично, так как доказан факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком. Размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

Требование: О признании недействительными решений налогового органа в части доначисления налога на прибыль организаций, НДС, пени и штрафов.

Обстоятельства: Налогоплательщику доначислены НДС, пени и штраф по сделкам с контрагентами, обладающими признаками "анонимных структур", не имеющими реальной возможности осуществлять деятельность по реализации нефтепродуктов.

Решение: В удовлетворении требования в части доначисления НДС, пени и штрафа отказано, так как представленные налогоплательщиком документы в обоснование права на применение налоговых вычетов содержат недостоверные сведения, также им не проявлены должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов.