Арбитражный суд Дальневосточного округа

Обстоятельства: Определением отказано в утверждении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве, введена процедура реализации имущества должника, так как между кредиторами, голосовавшими за утверждение мирового соглашения, и неголосовавшим кредитором, не подписавшим мировое соглашение, существовал конфликт интересов, прощение части долга, рассрочка выплат, продажа помещения должника не покроют долги и не компенсируют инфляционные потери.

Решение: Определение отменено. Дело передано на новое рассмотрение, так как не подтверждено извещение лиц, участвующих в деле о банкротстве, о судебном заседании по вопросу утверждения мирового соглашения; не дана оценка доходности сдачи помещения должника в аренду в отличие от его продажи.

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю, так как жалоба подана лицом, не участвовавшим в деле, не имеющим права на обжалование судебного акта, на дату подачи заявителем в суд заявлений о присоединении к встречному иску корпорации о признании сделки недействительной и о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, заявитель утратил корпоративные права.

Решение: Определение отменено. Дело передано в суд первой инстанции для разрешения вопроса о принятии жалобы к производству, так как вопрос о принадлежности акций заявителю не разрешен; неопределенность в вопросе о принадлежности акций заявителю лишает его права на судебную защиту.

Требование: О понуждении исполнить договор подряда.

Обстоятельства: Подрядчик ссылается на неисполнение заказчиком предусмотренной договором обязанности по предоставлению строительной площадки для начала производства работ. Заказчик уведомил подрядчика об одностороннем расторжении договора подряда. Претензия с требованием о предоставлении строительной площадки не удовлетворена.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку односторонний отказ от исполнения договора осуществлен заказчиком на основании положений заключенного договора и в соответствии с законом.

Требование: О взыскании арендных платежей и пени за нарушение срока их уплаты.

Обстоятельства: С момента заключения договора аренды помещения арендатор не вносил арендную плату.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку расчет суммы долга не соответствует занимаемой ответчиком площади арендуемого помещения, представлены доказательства уплаты арендной платы за спорный период в полном объеме.

Требование: О признании недействительным предписания органа государственного пожарного надзора.

Обстоятельства: Муниципальному образованию выдано предписание с требованием не допускать образование на территории городского округа свалки, обеспечить проезд к жилым домам, оборудовать площадку для разворота пожарной техники, оборудовать сигнализацию для оповещения о пожаре, установить пожарные гидранты.

Решение: Требование удовлетворено в части, так как в части требования о недопущении свалок и обеспечении проезда к жилым домам предписание необоснованно; в части оборудования площадки для разворота пожарной техники, установки сигнализации для оповещения о пожаре и пожарных гидрантов требования законны.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба на судебный акт суда первой инстанции, который в апелляционной инстанции не обжаловался.

Решение: Жалоба возвращена заявителю, поскольку установленный АПК РФ порядок обжалования им не соблюден, жалоба подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке кассационного производства.

Требование: О признании недействительным предписания Роспотребнадзора в части.

Обстоятельства: Предприятию предписано довести до нормируемых величин концентрацию аэроионов в составе воздуха в кабинете инженера и согласовывать точки и перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю и периодичность отбора проб атмосферного воздуха.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку нарушения доказаны; предписание вынесено обоснованно.

Обстоятельства: Определением оставлено без рассмотрения исковое заявление в части требования о расторжении договора аренды земельного участка, поскольку заявителем не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О внесении изменений в государственный контракт.

Обстоятельства: Подрядчик просил заказчика изменить срок исполнения контракта, согласовать график производства работ по причине препятствий в выполнении строительных работ по возведению объекта из-за отсутствия полного комплекта рабочей документации, заказчик на письма не ответил.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как соглашение между сторонами о продлении срока не достигнуто; непредставление заказчиком всей документации не влечет изменения в судебном порядке срока исполнения контракта; законодательство о контрактной системе не предусматривает право подрядчика требовать понуждения заказчика к изменению условий контракта в части сроков выполнения работ.

Требование: О признании незаконным отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Обстоятельства: В выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции отказано по причине несоответствия рекламной конструкции архитектурному облику сложившейся застройки.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как рекламная конструкция в случае установки на заявленном месте будет нарушать гармоничное визуальное восприятие архитектуры здания, ухудшится его архитектурный облик.

Требование: 1) О признании недействительными договоров переуступки прав аренды земельных участков; 2) О применении последствий недействительности сделок в виде восстановления прав и обязанностей должника по договору аренды земельного участка.

Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку сделки совершены в период подозрительности, размер платы за переуступку права аренды земельных участков значительно меньше действительной стоимости прав аренды, определенной экспертом в рамках судебной экспертизы; 2) Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку не учтено наличие залога, не определено, является ли залогодержатель добросовестным, не прекратился ли залог по основаниям, предусмотренным законодательством.