Арбитражный суд Дальневосточного округа

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба на судебные акты.

Решение: Кассационная жалоба принята к производству суда, поскольку подана с соблюдением установленных требований, назначены дата и время судебного заседания.

Обстоятельства: Определением приняты обеспечительные меры по делу о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в виде запрета регистрировать сделки и (или) права в отношении имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве на объекты долевого строительства.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании права собственности на недвижимое имущество, признании договора аренды недействительным.

Обстоятельства: Полагая, что подвал предназначен для нормальной эксплуатации помещений, принадлежащих истцу, в связи с чем нахождение общего имущества здания в собственности органа местного самоуправления, а также передача его в аренду противоречат закону и нарушают право собственности истца на использование инженерных систем.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку спорные подвальные помещения не относятся к общему имуществу собственников помещений в здании.

Обстоятельства: Определением процедура реализации имущества должника завершена, он освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, поскольку у должника имущество отсутствует, дохода для расчетов с кредиторами недостаточно, не доказано его заведомо недобросовестное поведение в вопросе предоставления кредитору информации о финансовом положении, принятия кредитных обязательств без цели их возврата.

Решение: Определение отменено в части вопроса об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредитора. Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку не выяснено, осуществлял ли должник платежи во исполнение кредитных договоров, какая сумма осталась непогашенной, что послужило причиной ее непогашения.

Требование: О взыскании

Обстоятельства: Арендодателю причинен ущерб в результате неисполнения арендатором условий договора по содержанию арендуемых помещений в надлежащем состоянии и внесению арендной платы.

Решение: 1) Требование удовлетворено, так как при эксплуатации помещений арендатором были причинены повреждения внутренней отделке, требующие ремонта; 2) В удовлетворении требования отказано, так как помещения арендатором освобождены, оснований для начисления арендной платы не имеется.

Требование: О взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору субподряда на выполнение реконструкции автомобильной дороги.

Обстоятельства: Ответчиком допущены неоднократные нарушения согласованных сроков выполнения работ и сроков сдачи истцу результатов работ.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, так как не дана оценка доводам ответчика о том, что причиной просрочки явились действия истца, нарушившего сроки передачи участков дороги ответчику для выполнения работ.

Требование: О взыскании компенсации выпадающих доходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Обстоятельства: Администрация муниципального образования приостановила выплату компенсации выпадающих доходов теплоснабжающей организации, отказала в выплате субсидии по причине введения в отношении нее процедуры банкротства - наблюдения.

Решение: Требование удовлетворено, так как факт оказания услуг в спорный период подтвержден, выявлена разница между утвержденным и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организации на производство тепловой энергии, областью не обеспечено возмещение таких затрат.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба на судебные акты, которыми удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий по исполнительному производству.

Решение: Производство по кассационной жалобе прекращено, поскольку обжалование определения об отложении исполнительных действий не предусмотрено.

Требование: О признании недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: Обществу доначислены НДС, пени, штраф по причине необоснованного получения налоговой выгоды путем неправомерного заявления налоговых вычетов по НДС по сделкам, реальность которых не подтверждена.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как доказан факт отсутствия реальных хозяйственных операций между обществом и его контрагентом, у которого отсутствовала возможность осуществления операций, заявленных обществом в качестве основания для применения налоговых вычетов.

Требование: О взыскании пени за нарушение сроков выполнения обязательств по государственному контракту на разработку проектной документации.

Обстоятельства: Подрядчиком нарушены договорные сроки выполнения работ по разработке проектной документации.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как нарушение сроков выполнения работ обусловлено необходимостью выполнения подрядчиком дополнительного объема работ на стадии изысканий, что было согласовано с заказчиком.

Требование: О взыскании за счет казны РФ убытков, возникших в связи с предоставлением жилого помещения.

Обстоятельства: Муниципальному образованию, по решению суда предоставившему жилье семье, имевшей ребенка-инвалида, компенсация стоимости жилого помещения из федерального бюджета не произведена.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, так как не установлена причина возникновения убытков; не определена природа правоотношений и возможность применения к ним норм ГК РФ о взыскании убытков; не указано, в чем заключалось противоправное поведение РФ.

Требование: О взыскании штрафа по договору энергоснабжения.

Обстоятельства: Абонентом превышены договорные величины потребления электроэнергии, от компенсации гарантирующему поставщику стоимости отклонений абонент отказался.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как пункт договора, на основании которого начислена неустойка, признан ничтожным, как противоречащий действующему законодательству.

Дополнительно: Размер платы электрической энергии, потребленной свыше (ниже) количества, предусмотренного договором, определяется на основании нормативного акта и не может быть предусмотрен соглашением сторон.

Требование: О взыскании задолженности за услуги связи по государственным контрактам.

Обстоятельства: Оказанные услуги по государственным контрактам о предоставлении доступа к местной телефонной сети и внутризоновой телефонной связи, услуг междугородной телефонной сети не оплачены ответчиком в полном объеме. Претензия истца об оплате задолженности оставлена без удовлетворения.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт оказания услуг связи по контрактам подтвержден, обязательство по оплате оказанных услуг надлежаще не исполнено.