Арбитражный суд Дальневосточного округа

Требование: О взыскании долга и пени за задержку оплаты по договору подряда.

Обстоятельства: Заказчик из оплаты выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ удержал сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ и сумму убытков в размере оплаты хранения контейнеров. Претензию подрядчика с требованием оплаты долга заказчик удовлетворил частично - вернул сумму оплаты за хранение контейнеров.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как взыскание неустойки за нарушение подрядчиком срока выполнения работ обоснованно; убытки по оплате хранения контейнеров возвращены; неосновательное обогащение на стороне заказчика отсутствует.

Требование: О взыскании долга по договору на изготовление и монтаж оконных конструкций.

Обстоятельства: Покупатель не оплатил поставленный в его адрес продавцом товар.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факты исполнения истцом договорных обязательств на сумму иска и ее неоплата ответчиком подтверждены.

Требование: О взыскании пени за просрочку доставки груза по транспортным железнодорожным накладным.

Обстоятельства: Груз прибыл на станцию назначения и выдан грузополучателю с просрочкой, в связи с чем перевозчику начислена неустойка за просрочку доставки груза. Претензия о ее оплате не удовлетворена.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку доказан факт просрочки доставки груза, в отношении части накладных установлены основания для продления срока доставки, неправомерность начисления пени.

Требование: О признании незаконными отказов в продлении срока разрешения на строительство, об обязании продлить срок действия разрешения.

Обстоятельства: В ответе на обращение общество уведомлено о необходимости представить градостроительный план на земельный участок и подать заявления на получение нового разрешения на строительство.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку получение нового градостроительного плана в отношении образованного в результате раздела земельного участка обязательно.

Требование: О взыскании задолженности за потребленную теплоэнергию.

Обстоятельства: Ресурсоснабжающей организацией в жилой дом, находящийся в управлении ответчика, поставлялась теплоэнергия в горячей воде в отсутствие письменного договора энергоснабжения. Выставленные счета в полном объеме не оплачены, акты сверок не подписаны.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку не доказаны объем и стоимость потребленной жилым домом горячей воды, в связи с применением в расчете норматива, признанного в судебном порядке незаконным.

Требование: О признании незаконными действий по государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

Обстоятельства: На основании заявления инспекция произвела запись в ЕГРЮЛ о назначении на должность генерального директора.

Решение: Требование удовлетворено, так как решением суда признаны недействительными решения общего собрания учредителей общества о назначении на должность генерального директора и соответствующая запись регистрирующего органа.

Требование: О признании незаконным решения об отказе в возврате излишне уплаченного утилизационного сбора.

Обстоятельства: Декларант при определении суммы утилизационного сбора погрузчиков в расчете сбора использовал максимально допустимую массу погрузчиков, что повлекло излишнюю уплату сбора. Таможня заявление с просьбой о возврате излишне уплаченного утилизационного сбора не удовлетворила.

Решение: Требование удовлетворено, так как порядок исчисления утилизационного сбора не предписывает определять его размер с учетом технической характеристики грузоподъемности в дополнение к указанной изготовителем массе самого транспортного средства; излишняя уплата сбора доказана.

Требование: О взыскании задолженности по оплате водоотведения по государственному контракту и пени за просрочку оплаты услуг.

Обстоятельства: Оказанные обществом услуги водоотведения и выставленные счета-фактуры учреждением в полном объеме не оплачены.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт неисполнения учреждением денежного обязательства по контракту подтвержден, доказательств явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства не представлено.

Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения договора аренды земельного участка в рамках дела о банкротстве, признании договора аренды земельного участка недействительным.

Решение: Требование удовлетворено частично, так как односторонний отказ арендодателя от исполнения договора аренды исключает возможность продажи имущества должника - сельскохозяйственного предприятия, а также является выводом ликвидного актива из состава имущества должника на стадии его реализации, требование о признании договора аренды недействительным подлежит рассмотрению в исковом порядке.

Требование: О признании незаконным отказа в возврате излишне уплаченного утилизационного сбора, обязании его возвратить.

Обстоятельства: В отношении ввезенного транспортного средства произведен расчет сбора исходя из полной массы транспортного средства. Излишне уплаченный сбор не возвращен.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку для расчета утилизационного сбора используется масса транспортного средства без учета его грузоподъемности.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба на судебные акты.

Решение: Кассационная жалоба принята к производству суда, поскольку подана с соблюдением установленных требований; назначены дата и время судебного заседания.

Требование: О взыскании задолженности по соглашению о расторжении договора аренды земельного участка.

Обстоятельства: Земельный участок возвращен по причине невозможности использования его под определенные договором цели. Задолженность по арендной плате и пени не погашена.

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку не исследованы вопросы о непригодности земельного участка для строительства школы, не дана оценка доводам о ничтожности договора аренды.

Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении заявления о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) как отсутствующего должника, поскольку доказательств, подтверждающих отсутствие должника или невозможность установления его местонахождения, уполномоченным органом не представлено.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Обстоятельства: Определением возвращено заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку оно подано с нарушением требований ч. 4 ст. 313 АПК РФ - к заявлению не приложены копии решения суда и документов о направлении другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и отсутствующих у них документов; указанное в заявлении обстоятельство не отвечает признакам, приведенным в п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании недействительным отчета об оценке рыночной стоимости права пользования по договору аренды, о снижении размера арендной платы, о признании договора аренды недействительным в части.

Обстоятельства: В соответствии с условиями договора аренды причалов и пирса проведена оценка их рыночной стоимости. Арендатор считает отчет недостоверным, недействительными условия договора об индексации арендной платы.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска невозможно, пропущен срок исковой давности по требованию о признании недействительным договора в части.

Исходя из содержания статьи 333 ГК РФ критерием для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства : чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.