Арбитражный суд Дальневосточного округа

Требование: О взыскании убытков, возникших в связи с неисполнением обязательств по проведению буровзрывных работ.

Обстоятельства: Подрядчик, получив аванс по договору подряда на производство буровзрывных работ, работы не выполнил, аванс заказчику не возвратил.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку подрядчик к выполнению буровзрывных работ не приступил; расторжение заказчиком договора подряда в одностороннем порядке и взыскание аванса является обоснованным.

Требование: О признании недействительными договора купли-продажи квартиры, дополнительного соглашения к брачному договору, о взыскании солидарно с покупателя и его супруги в пользу должника стоимости квартиры и убытков, вызванных снижением стоимости квартиры.

Решение: Требование удовлетворено в части, так как на момент совершения сделок у должника имелись долги; покупатель квартиры - сын директора должника - был осведомлен о долгах должника; неравноценность встречного предоставления доказана; заключение покупателем с супругой дополнительного соглашения к брачному договору, по которому квартира является собственностью супруги, дальнейшая продажа ею квартиры являются злоупотреблением правом; взыскание снижено с учетом оценки квартиры.

Требование: О признании недействительным договора энергоснабжения в части.

Обстоятельства: Прокурор оспаривает закрепление в договоре права гарантирующего поставщика отказаться от поставки электроэнергии при неоплате поставленной электроэнергии потребителем - медицинским учреждением.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку недопустимо в одностороннем порядке прекращение гарантирующим поставщиком энергообеспечения медицинского учреждения, не выполнившего обязательство по оплате.

Требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту.

Обстоятельства: Подрядчик нарушил срок разработки проектной документации на строительство инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска, претензию с требованием оплаты неустойки не удовлетворил, ссылаясь на нарушение сроков сдачи работы по независящим от него обстоятельствам.

Решение: Требование удовлетворено, так как нарушение подрядчиком срока выполнения работ доказано; вина заказчика в задержке срока выполнения работ ввиду несвоевременного представления запрошенных документов не установлена; подрядчик о приостановлении работ не заявлял; основания для списания неустойки отсутствуют.

Требование: О взыскании долга по договорам цессии.

Обстоятельства: Между сторонами заключены договоры уступки прав по договору об участии в долевом строительстве и договору аренды. Оплата, предусмотренная договорами, ответчиком не произведена.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку договоры цессии содержат обязательства ответчика об оплате, условия о зачетах в судебном порядке признаны недействительными, задолженность ответчика перед истцом по договорам цессии восстановлена, не оплачена.

Требование: О признании недействительным отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, об обязании принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "культовые здания и объекты".

Обстоятельства: Отказ мотивирован тем, что спорные участки являются смежными с участком, на котором расположен объект культурного наследия регионального значения, границы территории которого не установлены, границы зон охраны не утверждены.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку какими-либо правами в отношении спорных участков на момент обращения с соответствующим заявлением в администрацию и на момент рассмотрения спора заявитель не обладает.

Требование: О признании незаконным бездействия таможни, выразившегося в невнесении изменений в декларацию на товары в части корректировки таможенной стоимости.

Обстоятельства: Таможня отказала во внесении испрашиваемых изменений в декларацию, указав на отсутствие для этого оснований, а также документов, подтверждающих отмену решения о корректировке таможенной стоимости в судебном или административном порядке.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку решение о корректировке принято таможней обоснованно, декларант не доказал возможность применения первого метода таможенной оценки ввезенного товара по спорной декларации.

Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о взыскании судебных расходов в части командировочных, расходов на проезд представителя железнодорожным транспортом, на проживание в гостинице, оплаты проезда на автобусе, поскольку факт несения спорных расходов подтвержден, расходы по оплате стоимости топлива по путевым листам легкового автомобиля необоснованны, невозможно определить количество израсходованного топлива на проезд представителя.

Решение: Определение изменено, поскольку расходы на проезд в автобусе подтверждены только в части, отсутствовали основания для вывода о принятии судебных актов в пользу налогового органа и отнесения на предпринимателя его расходов, понесенных в связи с участием представителя в суде.

Требование: О расторжении договора аренды земельного участка.

Обстоятельства: Арендодатель ссылается на существенное нарушение арендатором условий договора о своевременном внесении платы за пользование арендованным участком.

Решение: Требование удовлетворено, так как арендатор пользовался арендованным имуществом без внесения арендной платы в течение длительного срока, что признано существенным нарушением условий договора аренды.

Требование: О взыскании неустойки за просрочку оплаты товара, об обязании принять и оплатить товар.

Обстоятельства: Сторонами заключен государственный контракт на поставку запасных частей для средств вычислительной техники. В рамках исполнения контракта истцом поставлен товар, который не принят ответчиком в связи с несоответствием его условиям контракта, поскольку страной происхождения товара является иная, чем предусмотрено контрактом. Претензия истца о принятии товара и об уплате неустойки не удовлетворена.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как условиями контракта четко предусмотрена страна происхождения поставляемого товара, в связи с чем истцом не выполнено условие контракта надлежащим образом.

Требование: О взыскании долга, пени за просрочку оплаты по договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Обстоятельства: Истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору в части оплаты оказанных услуг. Ответчик, в свою очередь, указывает на необходимость изменения условий договора в связи с изменением точек поставки электрической энергии.

Встречное требование: О внесении изменений в договор оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности).

Решение: 1) Основное требование удовлетворено, так как задолженность по договору подтверждена; 2) В удовлетворении встречного требования отказано, так как не доказана совокупность обстоятельств, необходимых для изменения договора.

Требование: О взыскании задолженности по уплате процентов с таможенных платежей.

Обстоятельства: При завершении режима временного ввоза товаров обществом уплачены таможенные платежи, не погашены проценты. Таможней принято решение об их взыскании в бесспорном порядке, признанное судом недействительным, выставлены инкассовые поручения.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку приняты меры по бесспорному принудительному взысканию процентов, что исключает возможность обращения в суд с требованием об их взыскании.

Обстоятельства: Определением кассационная жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока на ее подачу, в восстановлении которого отказано судом.

Решение: Жалоба возвращена заявителю, поскольку причины пропуска срока не являются уважительными.

Требование: О взыскании неосвоенного аванса по договору на ремонт оборудования, неустойки за просрочку начала выполнения работ и штрафа за нарушение срока окончания работ.

Обстоятельства: Заказчик отказался от исполнения договора в связи с неисполнением в срок работ по ремонту дизель-генератора и потребовал возврата аванса, уплаты неустойки, штрафа, подрядчик требование не исполнил.

Решение: Требование удовлетворено частично, так как отказ от договора обоснован неисполнением работ в срок; взыскание аванса как неосновательного обогащения правомерно; неустойка за просрочку выполнения работ рассчитана верно; штраф, начисленный за нарушение окончания работ, незаконно возлагает на подрядчика двойную ответственность за то же нарушение.

Обстоятельства: Определением возвращена апелляционная жалоба на судебный акт по делу о взыскании задолженности по договору поставки в связи с пропуском срока на ее подачу и отказом в восстановлении этого срока.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании незаконным отказа в предоставлении в аренду земельных участков, обязании предоставить участки в аренду без проведения торгов и заключить договоры аренды на земельные участки.

Обстоятельства: Обществу - резиденту свободного порта Владивосток отказано в предоставлении в аренду участков без проведения торгов в связи с тем, что участки входят в состав земель, находящихся в федеральной собственности.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку положения ЗК РФ, на которые сослалось общество в обоснование требований, признаны утратившими силу и возможность предоставления резидентам свободного порта Владивосток земельных участков без проведения торгов в настоящее время объективно отсутствует.

Требование: О признании незаконным предписания службы авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности.

Обстоятельства: В ходе внеплановой проверки установлено, заявитель осуществил перевозку пассажиров на воздушном судне. Выдано предписание не осуществлять перевозку воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица) до получения лицензии на данный вид работ.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как перевозка пассажиров без наличия лицензии подтверждена, предписание соответствует действующему законодательству, не нарушает права и интересы заявителя.