Арбитражный суд Северо-Западного округа

Требование: О взыскании аванса, уплаченного по договору на выполнение проектных работ, расходов на досудебную экспертизу.

Обстоятельства: Заказчик отказался от договора в связи с неполучением встречного удовлетворения в виде проекта, соответствующего техническому заданию.

Встречное требование: О взыскании задолженности по договору.

Решение: Основное требование удовлетворено в части взыскания аванса, в удовлетворении встречного требования отказано, поскольку не представлены доказательства исполнения обязательств по изготовлению проекта, отвечающего техническому заданию.

Требование: О признании недействительными платежей, совершенных должником в пользу физического лица, и применении последствий недействительности сделок.

Обстоятельства: Заявитель полагает, что платежи совершены при отсутствии встречного предоставления.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку встречное предоставление со стороны физического лица и заемные отношения между сторонами не подтверждены.

Требование: О признании недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: 1) Обществу доначислены налог на прибыль в связи с неправомерным включением в расходы по налогу на прибыль стоимости услуг по предоставлению персонала, оказанных контрагентами, и НДС; 2) Общество привлечено к ответственности по ст. 123 НК РФ.

Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку подтвержден факт реального исполнения договоров аутстаффинга; 2) В удовлетворении требования отказано, поскольку несвоевременное исполнение обязанности по перечислению удержанных сумм НДФЛ подтверждено.

Обстоятельства: Определением

Решение: 1) Определение оставлено без изменения; 2) Производство по кассационной жалобе прекращено, поскольку кредитор должника не является стороной договора и лицом, участвовавшим в деле, рассмотренном третейским судом.

Обстоятельства: Определением отменены обеспечительные меры по делу о банкротстве - в виде запрета проводить первое собрание кредиторов до рассмотрения апелляционных жалоб кредиторов на судебный акт о включении в реестр требований кредитора, поскольку основания для принятия обеспечительных мер отпали.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозмещении обществу НДС.

Обстоятельства: Налоговым органом принято решение о возмещении НДС, однако возврат налога произведен не был.

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку на момент рассмотрения настоящего дела в суде решением вышестоящего налогового органа отменено решение о возмещении НДС и суд не оценил доводы о неправомерности заявленного обществом имущественного требования в силу направленности деятельности общества на получение необоснованной налоговой выгоды.

Требование: О взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ.

Обстоятельства: Субабонент не исполнил обязательств по оплате отпущенной питьевой воды, приема сточных вод.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт оказания услуг по отпуску питьевой воды, приему сточных вод и загрязняющих веществ в спорный период подтвержден; задолженность взыскана в размере, указанном в акте сверки расчетов, подписанном сторонами.

Требование: О взыскании пеней и штрафа по договору поставки.

Обстоятельства: Пени и штраф начислены в связи с несвоевременной поставкой товара.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку поставщик исполнил обязательство по поставке товара с просрочкой, договором за нарушение сроков поставки предусмотрена ответственность в виде сочетания штрафа и пени, что не противоречит действующему законодательству, и суд снизил размер пеней и штрафа ввиду явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Требование: О взыскании задолженности по договору поставки, пеней.

Обстоятельства: В установленные сроки оплата поставленного товара не произведена.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку наличие задолженности по оплате товара подтверждено, доказательств несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств не представлено.

Требование: О взыскании с ТСЖ задолженности по договору теплоснабжения.

Обстоятельства: Поставленная тепловая энергия не оплачена в полном объеме.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт поставки тепловой энергии подтвержден, претензий по качеству и объему отпущенной энергии не заявлено, доказательства оплаты тепловой энергии не представлены.

Требование: О признании частично недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: Обществу доначислен налог на прибыль в связи с неправомерным включением в расходы

Решение: Требование удовлетворено, поскольку

Требование: О признании недействительным решения о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства: Общество ссылается на незаконное включение сведений об обществе, его генеральном директоре в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку не доказаны совершение обществом преднамеренных действий по уклонению от заключения контракта и злоупотребление правом; нарушение обществом сроков подписания контракта обусловлено в том числе наличием технической неисправности, не зависящей от общества.

Требование: О взыскании задолженности по договору на управление многоквартирным домом.

Обстоятельства: Жилищное агентство не оплатило услуги, оказанные в отношении жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку наниматели жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, обязаны вносить плату за услуги, выполняемые управляющей организацией, а жилищное агентство несет бремя содержания жилых помещений только до их заселения.

Требование: О взыскании убытков.

Обстоятельства: Заказчик по договору на выращивание рыбопосадочного материала сиговых рыб отказался от договора в одностороннем порядке и потребовал возместить убытки в связи с тем, что переданная ему подрядчиком рыба заражена диплостомозом.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку размер убытков подтверждается документами о расходах на закупку икры, выплату подрядчику аванса, приобретение кормов.

Требование: О взыскании неустойки по договору на поставку оборудования и выполнение работ производственно-технического назначения и об обязании исполнить условия договора.

Обстоятельства: Исполнитель нарушил сроки окончания работ по монтажу оборудования.

Решение: Требование удовлетворено в части взыскания неустойки, поскольку неисполнение работ по монтажу оборудования в установленный договором срок подтверждено, в оставшейся части в удовлетворении требования отказано.

Требование: О взыскании задолженности по договору поставки лома черных металлов.

Обстоятельства: Покупатель не оплатил поставленный товар.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку поставка товара подтверждена, а факт надлежащего исполнения покупателем обязательств по оплате поставленного товара не доказан.

Требование: О взыскании неустойки по договору подряда на строительство жилых домов.

Обстоятельства: Неустойка начислена за нарушение сроков выполнения работ по договору.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку подрядчиком не доказано, что выполнение им обусловленных договором строительных работ с нарушением сроков было связано с просрочкой исполнения заказчиком договорных обязательств, однако заказчик признал то обстоятельство, что работы подлежали приостановке на 20 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с чем из периода просрочки исключены 20 дней простоя.

Требование: Об отмене судебных актов по делу о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии и неустойки за нарушение сроков оплаты.

Обстоятельства: Ответчик ссылается на ненадлежащее уведомление его о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку копия определения о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства направлена ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении, определение размещено на официальном сайте арбитражного суда, копия искового заявления направлялась ответчику.

Требование: О расторжении государственного контракта, взыскании штрафа за неисполнение обязательств по контракту, ущерба, включающего стоимость восстановительных работ и проведенного по заказу истца экспертного обследования.

Обстоятельства: Заказчик ссылается на то, что в установленный срок работы в полном объеме подрядчиком не выполнены.

Встречное требование: О взыскании задолженности по оплате выполненных работ.

Решение: 1) Основное требование в части расторжения контракта оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка, в оставшейся части в удовлетворении требования отказано; 2) В удовлетворении встречного требования отказано, поскольку отсутствуют доказательства выполнения работ.

Требование: О взыскании убытков в виде упущенной выгоды.

Обстоятельства: Предприниматель ссылается на неправомерные действия сотрудников управления МВД по аресту транспортных средств.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку изъятие автотранспортных средств совершено в ходе рассмотрения сообщения о преступлении в соответствии с законом и вопрос об изъятых транспортных средствах подлежал разрешению в рамках рассмотрения судом дела об административном правонарушении, в связи с чем у сотрудников управления отсутствовали основания для принятия решения о возврате имущества.