клубная карта

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
Для подтверждения понесенных конкурсным управляющим почтовых расходов достаточно предоставления квитанции об оплате почтовых расходов и реестра почтовых отправлений. Каких-либо иных требований к подтверждению понесенных почтовых расходов, в том числе связ
Требование общества в размере задолженности по кредиту, процентов за пользование кредитом включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника как обеспеченное залогом имущества должника.
Наличие у налогового органа оснований полагать, что налогоплательщик уничтожит, скроет, исправит оригиналы документов, свидетельствующих о совершении правонарушений, является основанием для производства выемки указанных документов.
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.09.2021 N Ф04-5364/2021 по делу N А70-3416/2019

Требование: О взыскании с бывшего руководителя должника убытков, возникших в результате заключения договора субаренды по завышенной стоимости.

Решение: Требование частично удовлетворено, поскольку установлено, что в результате действий ответчика должник понес необоснованные расходы на оплату аренды транспортного средства, размер которых превысил рыночную стоимость, не доказано принятие данным лицом мер по поиску иных транспортных средств или снижению размера арендной платы.

Недоказанность размера платы за жилищно-коммунальные услуги, предъявленного к взысканию с ответчика за время пользования помещением, а также неподтверждение факта пользования обществом в спорный период такими услугами исключают возможность взыскания неосн
Нарушение заказчиком обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ по договору подряда на капитальный ремонт наружного освещения свидетельствует о правомерности взыскания с ответчика их стоимости.
Недоказанность налоговым органом наличия в действиях общества схемы, направленной на уклонение от уплаты налога с целью получения необоснованной налоговой выгоды, свидетельствует об отсутствии оснований для доначисления ЕСН.
Предоставление в налоговый орган полного пакета документов, на основании которых регистрирующий орган обязан произвести государственную регистрацию ООО, свидетельствует об отсутствии оснований для признания названных действий недействительными.
Отсутствие достаточных денежных средств на счете налогоплательщика является основанием для взыскания налогов, сборов, пеней и штрафов за счет имущества последнего.
Заявление о признании незаконным отказа налогового органа в выдаче справки об отсутствии налоговой задолженности удовлетворено правомерно, поскольку уполномоченный орган не доказал наличие задолженности общества по уплате пеней и налоговых санкций, отраже
Установление сторонами в договоре более высокого размера неустойки по отношению к размеру неустойки, установленной законом, само по себе не является основанием для уменьшения взыскиваемой суммы неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договорам аренды нежилого помещения с учетом того, что акты приема-передачи имущества подписаны сторонами без замечаний и доказательств возврата арендованного имущества не представлено, свидетельствует о
В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов, в том числе и на вознаграждение арбитражному управляющему, заявитель по делу о банкротстве обязан возместить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества до
Основания для оспаривания договора по передаче нефтепромыслового оборудования отсутствуют, поскольку сторона договора на момент совершения сделки не знала о неплатежеспособности должника, исполнение договора не влечет за собой предпочтительное удовлетворе
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.09.2021 N Ф04-4313/2021 по делу N А70-21212/2020

Требование: О взыскании неустойки по договорам подряда.

Обстоятельства: В установленный договорами срок обязательства по благоустройству территории подрядчиком не выполнены.

Решение: В удовлетворении требования частично отказано, поскольку размер неустойки признан явно завышенным.

В иске о взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего осуществления обязанностей конкурсного управляющего, отказано правомерно, поскольку кредитор (налоговый орган) не доказал факт причинения ему убытков действиями конкурсного управляющего и их
Заявление о признании недействительным решения о доначислении налогов удовлетворено правомерно, поскольку налоговый орган не доказал, что осуществляемая предпринимателем в проверяемом периоде деятельность по продаже товаров в розницу не подпадала под нало
В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за обман потребителей в организациях, оказывающих услуги населению, в части взыскания платы за пользование домофонной системой отказано
В иске о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии отказано правомерно, поскольку сетевая организация не доказала объем оказанной ей гарантирующему поставщику услуги по передаче электрической энергии
Ввиду отсутствия у должника имущества, достаточного для выплаты вознаграждения временному управляющему и погашения судебных расходов, соответствующие суммы взысканы с уполномоченного органа, являющегося заявителем по делу о банкротстве.
Передача первоначальным кредитором новому кредитору прав на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в случае возникновения обязанности должника по возмещению задолженности по договору не противоречит нормам права.
Иск о взыскании инвестиционных денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку заказчик не завершил строительство жилого дома и его ввод в эксплуатацию в сроки, установленные договором об инвестиц
Заявление о взыскании вознаграждения временного управляющего и судебных расходов удовлетворено правомерно, поскольку принадлежащего должнику ликвидного имущества достаточно для покрытия указанных судебных расходов.
Заявление о включении требования в реестр требований кредиторов удовлетворено правомерно, поскольку в материалы дела не представлено доказательств погашения обществом задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, обеспеченного за
Расходы, понесенные третьим лицом без самостоятельных требований на оплату услуг представителя, возмещению не подлежат. Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат возмещению только тем лицам, в пользу которых принимается судебный акт.
«««83848586

87

88899091»»»