Арбитражный суд Северо-Западного округа

Требование: О взыскании задолженности по договору на оказание курьерских услуг и пеней.

Обстоятельства: Исполнитель ссылается на неоплату заказчиком оказанных услуг.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку не представлено надлежащих доказательств факта оказания услуг.

Требование: О взыскании пеней за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда.

Обстоятельства: Заказчик ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком.

Встречное требование: О взыскании задолженности по договорам, пеней за нарушение сроков оплаты работ.

Решение: 1) Основное требование удовлетворено частично, поскольку неверно определен период просрочки; 2) Встречное требование удовлетворено частично, поскольку факт выполнения работ подтвержден, работы приняты заказчиком; по двум договорам не предусмотрена ответственность заказчика за неперечисление аванса.

Требование: О взыскании задолженности и пеней по договору аренды и выселении из помещения.

Обстоятельства: К сроку, установленному в уведомлении КУГИ об отказе от договора, общество не освободило арендуемое помещение и продолжало пользоваться им без внесения арендной платы.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку общество не представило доказательств внесения арендной платы за спорный период, а также того, что отсутствие электроснабжения в помещении произошло по вине КУГИ и привело к невозможности использования арендованного имущества.

Требование: О взыскании неосновательного обогащения.

Обстоятельства: Генеральный подрядчик, перечисливший субподрядчику аванс, отказался от договора субподряда в связи с нарушением сроков выполнения работ.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку просрочка выполнения работ возникла не по вине субподрядчика, факт частичного выполнения работ подтвержден.

Требование: О взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору транспортно-экспедиционного обслуживания в части возмещения расходов экспедитора.

Обстоятельства: Экспедитор ссылается на несение расходов по оплате услуг агентов морского перевозчика, услуг за оформление и выпуск грузов, услуг за хранение и выставление на досмотр контейнеров.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт несения расходов в указанной сумме подтвержден.

Требование: О привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Обстоятельства: Конкурсный управляющий ссылается на непередачу ему документации, на неподачу в суд заявления о банкротстве должника.

Решение: Требование удовлетворено в части привлечения к субсидиарной ответственности одного из руководителей, поскольку он признан лицом, ответственным за обеспечение сохранности документов должника и их передачу управляющему; производство по обособленному спору приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Требование: О взыскании убытков, полученных в результате продажи имущества.

Обстоятельства: Негосударственный пенсионный фонд ссылается на то, что общество после получения уведомления о расторжении договора доверительного управления пенсионными резервами фонда и об их возврате реализовало ценные бумаги, не имея на то полномочий.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку уведомление не свидетельствует о желании фонда вернуть активы в денежной форме.

Обстоятельства: Определением производство по делу о взыскании задолженности по договору аренды приостановлено до вступления в силу судебного акта по другому делу об истребовании имущества из владения истца.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Требование: О признании недействительным решения таможенного органа о классификации товаров.

Обстоятельства: Таможенный орган присвоил ввезенному обществом товару иной классификационный код.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку ввезенный обществом товар полностью соответствует описанию, содержащемуся в указанной обществом товарной подсубпозиции.

Требование: О взыскании задолженности и убытков, об обязании передать ТСЖ документы, подтверждающие поименную дебиторскую задолженность жителей за оказанные услуги.

Обстоятельства: ТСЖ ссылается на ненадлежащее исполнение обществом как управляющей компанией обязанности по перечислению ресурсоснабжающей организации платы за теплоэнергию, поступившей от населения.

Встречное требование: О взыскании задолженности.

Решение: 1) Основное требование удовлетворено частично, взыскана часть задолженности; 2) Встречное требование удовлетворено частично, поскольку факт оказания обществом услуг подтвержден.

Требование: О признании незаконным постановления о привлечении общества к ответственности по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ за заявление обществом как таможенным представителем недостоверных сведений о товарах.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку общество, получив от получателя товара копию заключения, в которой отсутствовали сведения о необходимости получения лицензии на ввоз товаров в Минпромторге РФ, обязано было удостовериться в соблюдении ограничений на ввоз высокочастотного устройства и запросить у получателя товара оригинал заключения.

Требование: О взыскании арендных платежей по договору аренды земельного участка.

Обстоятельства: Арендодатель ссылается на ненадлежащее исполнение обязательств по уплате арендных платежей.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт пользования арендатором земельным участком подтвержден.

Обстоятельства: Определением удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего о прекращении упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника и переходе к общей процедуре банкротства.

Решение: Определение отменено, в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку не представлено достаточных доказательств обнаружения имущества должника, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве.

Требование: О взыскании задолженности по договору поставки продукции производственно-технического назначения и неустойки за просрочку оплаты товара.

Обстоятельства: Поставщик ссылается на неполную оплату товара.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку подтвержден факт поставки товара на сумму, уплаченную покупателем.

Требование: О взыскании задолженности по договору энергоснабжения.

Обстоятельства: Покупатель в полном объеме не оплатил поставленную электрическую энергию, не согласившись с использованным поставщиком порядком определения среднего числа часов использования мощности, исходя из которого дифференцируется одноставочный тариф для потребителей.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку произведенный поставщиком расчет платы за электроэнергию соответствует нормам действующего законодательства, с учетом перерегулирования тарифов на услуги передачи энергии и сбытовых надбавок.

Требование: О взыскании долга по оплате электрической энергии.

Обстоятельства: Потребитель (муниципальное образование) не оплатил в полном объеме поставленную электроэнергию, а именно стоимость потерь холостого хода и потерь в трансформаторе подстанции.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку подстанция (не проданная в рамках конкурсного производства в отношении предприятия) передана потребителю по передаточному акту, в связи с чем именно потребитель обязан уплатить стоимость потерь.

Обстоятельства: Определением удовлетворено ходатайство временного управляющего об отмене обеспечительных мер, принятых по делу о банкротстве, - в виде запрета управляющему проводить собрание кредиторов до рассмотрения заявления кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов, поскольку с вынесением определения по результатам рассмотрения требования кредитора обстоятельства, послужившие основанием для принятия обеспечительных мер, отпали, отсутствуют основания для сохранения ранее принятых обеспечительных мер.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы.

Решение: Кассационная жалоба возвращена в связи с отказом в восстановлении процессуального срока, пропущенного без уважительных причин (с момента получения обжалуемого судебного акта у заявителя имелось достаточно времени для своевременного обращения с жалобой в суд).

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба с ходатайством о приостановлении исполнительного производства.

Решение: Кассационная жалоба оставлена без движения в связи с отсутствием надлежащих доказательств уплаты государственной пошлины по жалобе (в приложенном к жалобе платежном поручении указаны неверные реквизиты получателя госпошлины).

Требование: О признании недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: Предпринимателю доначислены НДС, НДФЛ, ЕСН со ссылкой на то, что оформленные поставщиками документы содержат недостоверную информацию, и на получение предпринимателем необоснованной налоговой выгоды.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку предприниматель действовал без должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов.

Дополнительно: Также рассмотрен вопрос о соблюдении процедуры привлечения к налоговой ответственности.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба с ходатайством о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов.

Решение: Кассационная жалоба принята к производству как поданная с соблюдением требований, предусмотренных АПК РФ; ходатайство удовлетворено, поскольку предоставлено встречное обеспечение путем внесения денежных средств на депозитный счет суда.

Требование: О взыскании задолженности и неустойки по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчик не в полном объеме и с нарушением срока оплатил электроэнергию.

Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценку условиям договора, которыми определяется порядок расчета стоимости потерь электрической энергии, возникающих в сетях ответчика.

Обстоятельства: Определением возвращена кассационная жалоба в связи с отказом в восстановлении пропущенного срока подачи жалобы.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба на судебные акты по делу.

Решение: Кассационная жалоба возвращена в связи с неустранением заявителем к установленному сроку обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения.

Обстоятельства: Подана кассационная жалоба с ходатайствами о восстановлении пропущенного срока ее подачи и об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.

Решение: Кассационная жалоба принята к производству, ходатайства удовлетворены, поскольку суд признал указанные подателем жалобы обстоятельства уважительной причиной пропуска срока подачи жалобы и имеется техническая возможность осуществления видеоконференц-связи.